Котировочная заявка

Скачать 438.04 Kb.

Название	Котировочная заявка
страница	2/5
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы

1 2 3 4 5

7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если, эти обстоятельства непосредственно повлияют на исполнение настоящего договора.

7.2. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, или иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон, сроки выполнения этих обязательств отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Обе Стороны обязаны письменно не позднее 3-х дней известить друг друга о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору и предоставить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия договора должны быть выполнены без изменений.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЕГО ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ

8.1. Договор вступает в действие с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных договором.

8.2. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

8.3. Изменение договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с ГК РФ. Основаниями, предусмотренными ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения договора, является- отступление Подрядчика от условий договора или иные недостатки результата выполненных работ, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (п.3 ст.723 ГК РФ).

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все спорные вопросы и претензии Сторон, возникшие на основании настоящего договора или в связи с ним, рассматриваются Сторонами путем переговоров.

9.2. Неурегулированные споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания только после принятия мер по их досудебному урегулированию.

9.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу. Держателями указанных экземпляров являются Заказчик и Подрядчик.

9.4. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 10-дневный срок.

9.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

9.6. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

11. Адреса и банковские реквизиты сторон

13.1. Приложениями к Договору и его неотъемлемой частью являются:

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 – Локальная-спецификация. (заполняется Подрядчиком при подписании договора)

11. Адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон.

Заказчик Подрядчик:

Юридический адрес

363750, Респ Северная Осетия - Алания,

г Моздок, ул Мира, дом 2

Юридический адрес:

Фактический адрес Фактический адрес

363750, Респ Северная Осетия - Алания,

г Моздок, ул Мира, дом 2

ИНН/КПП

1510017469/151001001 ИНН/КПП

Р/счет

40601810590331000001 Р/счет

Л/счет

20106Э29630 К/счет

БИК

049033001 отделение НБ Республики Северная Осетия – Алания

Тел. Тел.

От Заказчика

От Подрядчика


Главный врач __________________ А.Б. Лекоев Подписывается ЭП		Должность __________________ И.О. Фамилия Подписывается ЭП

1 2 3 4 5

Похожие:

	Котировочная заявка		Котировочная заявка на право заключения государственного контракта на
	Котировочная заявка Наименование запроса котировок в электронной форме: закупка аэродромного пожарного автомобиля аа-8,5-60-43118		Котировочная заявка Фио, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа
	На право заключения договора ...		Котировочная заявка СПб гуп «атс смольного» способом запроса котировок на право заключения договора на поставку комплектующих и источников бесперебойного...
	Котировочная заявка Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку следующей продукции (товаров,...		Котировочная заявка СПб гуп «атс смольного» способом запроса котировок на право заключения договора на поставку оборудования для систем бесперебойного...
	Котировочная заявка в электронной форме Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)		Котировочная заявка в электронной форме Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)
	О проведении запроса котировок Котировочная заявка в письменной форме подается курьером в рабочие дни с 9-00 до 18-00 часов по московскому времени (в предпраздничные...		«утверждаю» Начальник управления муниципальных закупок Администрации города Тюмени Котировочная заявка, подготовленная участником размещения муниципального заказа, а также вся документация, представленная с этой...
	Котировочная заявка на участие в запросе котировок цен на право поставки... Рассмотрев извещение о проведении запроса котировок цен на право заключения гражданско-правового договора с буз орловской области...		Техническое задание : смотреть в приложении №1 Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта,...
	О проведении запроса котировок №20 Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта,...		Заявка на таможенный (ветеринарный) досмотр Заявка действительна в течение календарной даты, в период работы таможенного органа

Руководство, инструкция по применению