9. Гарантии
9.1. Подрядчик гарантирует соответствие качества поставляемого товара и выполнения работ требованиям, указанным в настоящем Договоре и Техническом задании.
9.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта, подтверждающего надлежащее выполнение Подрядчиком работ по Договору в полном объеме.
Гарантия на материалы, оборудование, расходные и запасные части детали – заявленная заводом-изготовителем, но не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком Акта, подтверждающего надлежащее выполнение Подрядчиком работ по Договору в полном объеме.
9.3. Обязательства по настоящему Договору распространяются на период действия настоящего Договора и на срок, указанный в п. 9.2. настоящего Договора.
9.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты в результатах выполненных работ, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их своими силами и за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
10. Порядок урегулирования споров
10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном досудебном порядке.
10.2. Все достигнутые договорённости Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скреплённых печатями Сторон.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензионный порядок решения споров обязателен.
10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, место нахождения, фактический, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, место нахождения, фактический, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчёт.
10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
11. Срок действия, порядок изменения Договора
11.1. Договор вступает в силу момента подписания его уполномоченными представителями Сторон и скрепления печатями Сторон (с даты, проставленной на первой странице Договора) и действует по "31" марта 2018 г.
11.2. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
12. Заключительные положения
Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны будут руководствоваться положениями законодательства Российской Федерации.
Договор заключен в электронной форме на ЭТП ООО "РТС-тендер" (https://www.rts-tender.ru) с использованием квалифицированных электронных подписей Сторон при соблюдении условий признания электронных документов, подписанных электронной подписью, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи".
При возникновении у Подрядчика потребности в получении договора на бумажном носителе, Договор готовится сотрудниками Заказчика (начальником отдела организации и проведения конкурсных процедур ГАУК "МОСГОРТУР" или лицом, его заменяющим) и в обязательном порядке должен содержать сведения на листе прошивки: "Договор на бумажном носителе является оригинальной копией Договора от "__" __________ 2017 г. № ___-01 заключенного в электронной форме на ООО "РТС-тендер" (https://www.rts-tender.ru).
Копия Договора на бумажном носителе, подготовленная в соответствии с настоящим пунктом (п. 12.2.), имеет одинаковую юридическую силу с оригиналом, заключенным в электронной форме.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и подписываются надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
12.3. Все обращения, уведомления и извещения по настоящему Договору осуществляются Сторонами в письменном виде по адресам, указанным в статье 13 настоящего Договора. Стороны признают юридическую силу документов, отправленных (полученных) по факсу, электронной почте, указанным в приложениях к настоящему Договору. При этом в течение 1 (одного) календарного дня после направления подписанного документа по факсу (электронной почте) направившая его Сторона обязана передать оригинал этого документа адресату лично либо направить ему по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
12.4. Для оперативного взаимодействия по настоящему Договору Стороны определяют уполномоченных лиц:
12.4.1. со стороны Подрядчика: ФИО ____________, должность ______________ телефон ___________, email _____________________:
12.4.2. со стороны Заказчика: ФИО ____________, должность ______________ телефон ___________, email _____________________:
Неотъемлемыми частями Договора являются:
Приложение № 1 -Техническое задание;
Приложение № 2 - Спецификация;
Приложение № 3 - Локальная смета;
Приложение № 4 - форма акта сдачи-приемки выполненных работ;
Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Договора, указанной в п. 11.1. Договора, подлежат исполнению в полном объеме.
13. Юридические адреса и реквизиты Сторон.
Заказчик:
ГАУК "МОСГОРТУР"
Место нахождения: 121099,
г. Москва. 2-й Смоленский пер., д. 1/4
ИНН 7704747169, КПП 770401001
(495) 241-33-76; e-mail: info@mosgortur.ru
Банковские реквизиты:
Департамент финансов города Москвы
(ГАУК "МОСГОРТУР" л/с 2805651000451801)
р/с 40601810245253000002
БИК 044525000
ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35
ОГРН 1107746117940,
ОКАТО 45286552000
ОКПО 65247993
Генеральный директор ГАУК "МОСГОРТУР" Овчинников В.В.
|
Подрядчик:
|
Сведения об ЭЦП Подписантов документа
Имя файла: ___-01.docx
Место подписания документа: ЭТП ООО "РТС-тендер" (https://www.rts-tender.ru).
Дата подписания Договора Подрядчиком: ___ ___ 2017 года __:__ (МСК)
Дата подписания Договора Заказчиком: ___ ___ 2017 года __:__ (МСК)
Электронная Подпись Заказчика
|
Электронная Подпись Подрядчика
|
Приложение № 1 к Договору
№ ___-01 от "__" __________ 2017 г.
Техническое задание
Выполнение работ по монтажу звукового и светового оборудования для обособленного подразделения ГАУК "МОСГОРТУР" ˗ детского оздоровительного лагеря "Радуга"
Сведения о Заказчике (наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта): Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Московское агентство организации отдыха и туризма" (далее − ГАУК "МОСГОРТУР", Подрядчик)
Юридический адрес и фактический адрес: 121099, город Москва, 2-й Смоленский переулок, дом 1/4;
Объект закупки: выполнение работ по монтажу звукового и светового оборудования для обособленного подразделения ГАУК "МОСГОРТУР" ˗ детского оздоровительного лагеря "Радуга" (далее − ДОЛ "Радуга").
Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемых товаров: товар поставляется в соответствии со спецификацией. Договор включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, полных монтажных работ и других обязательных платежей. Поставляемое оборудование должно соответствовать предъявляемым к нему требованиям. Допускаются большие функциональные возможности, но не меньшие.
Количество поставляемого товара, выполнения работ, оказания услуг: общее количество поставляемого товара, приобретаемого Заказчиком у Подрядчика, может быть меньше объема, предусмотренного Техническим заданием (в зависимости от фактической потребности), без применения к Заказчику штрафных санкций со стороны Подрядчика. Место выполнения работ товара: Московская обл., Одинцовский район, с. пос. Никольское, дер. Пронское.
Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению: поставка и монтаж звукового и светового оборудования, указанная в техническом задании, производится с момента подписания договора и до полного его исполнения. В случае отсутствия товара в наличии у Подрядчика, необходимо заключение нескольких договоров с разными Подрядчиками для получения полного ассортимента необходимых товаров в соответствии с техническим заданием.
Общие требования к работам, услугам, товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок: работы должны быть выполнены в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, иным требованиям, утвержденным в установленном порядке, а также другим документам, предусмотренным действующими нормативными актами. Качество поставляемого товара должно полностью отвечать техническим требованиям, требованиям безопасности. Поставляемый товар должен быть новый и ранее не бывший в употреблении, Поставляемое оборудование должно быть серийного производства. Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье со стороны всех элементов оборудования (в том числе инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское и электромагнитное излучения, вибрация, шум, электростатические поля, ультразвук строчной частоты и т.д.), не должны превышать действующих норм (СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 от 03.06.2003 г.).
Допускается применение оборудования зарубежного производства, которое должно отвечать требованиям международных стандартов ISO, ITU, IEEE. При этом поставляемое оборудование должно иметь необходимые сертификаты, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация.
Места установки оборудования согласуются с Заказчиком непосредственно на территории ДОЛ "Радуга". В рамках установки данного оборудования должна быть предусмотрена возможность звукового речевого оповещения в определённых заказчиком зонах. Система озвучивания должна обеспечивать зональное распределение звука на всей территории лагеря.
Требование к системе
система должна обеспечивать равномерное звуковое покрытие всей территории объекта, согласно установленным зонам трансляции;
общее количество зон трансляции – 20, которые включают:
спальные корпуса
спортивные площадки различного назначения
центральная площадь
административно-технические помещения,
досуговые корпуса и площадки
столовая
система управления должна располагаться в здании администрации;
Оборудование устанавливается в закрытом помещении, в рековой стойке или шкафу;
возможность передачи речевых сообщений из административного корпуса и помещения охраны в любую из зон или группу зон;
передачу музыкально- информационных сообщений в любую из зон или группу зон;
возможность дистанционного управления и мониторинга музыкально-информационной системы и любого из его компонентов;
поддержку локальной трансляции во время проведения мероприятий в любой из зон;
обеспечивать передачу музыкально-информационных сообщений и сигналов управления по внутренней локальной сети;
обеспечивать возможность передачи записанных сообщений по составленному расписанию;
в зоне центральной площади обеспечить возможность подключения мобильного звукового комплекта к общей системе трансляции;
система не должна "конфликтовать" с действующей системой аварийного оповещения
иметь возможность интеграции с установленными системами;
использовать в предлагаемой системе уже установленное действующее оборудование системы трансляции;
иметь возможность дальнейшего расширения системы;
громкоговорители не должны нарушать общий вид открытых площадок и дизайна помещений;
высота установки уличных громкоговорителей на фасадах зданий не должны быль менее 3.0 метров от уровня земли; на мачтах освещения, а также на дополнительных конструкциях – не менее 3.5 метров и иметь уровень защиты не менее IP56;
Продолженный кабель должен быть надёжно закреплён и не подвергаться внешнему физического воздействию;
Звуковое и световое оборудование, установленное в досуговых корпусах должно иметь дополнительную защиту от внешнего физического воздействия;
возможность дистанционного изменения настроек локального оборудования с основного блока управления системы, так и с ИК-пульта, входящего в комплект оборудования;
световое и сценическое оборудование для массовых мероприятий должно предусматривать использование не менее 6 управляемых светодиодных приборов типа "поворотная голова", с мощностью светодиодов не менее 90 Вт, управляемые по протоколу DMX-512;
в качестве заливного сценического света использовать не менее 8 светодиодных светильников типа "PAR";
для управления большим количеством световых приборов использовать программируемый контролёр.
При проектировании и создании зон звукового оповещения должно быть обеспечено выполнение требований по безопасности при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте аппаратно-технических средств.
Плановый срок безопасной эксплуатации оборудования должен составлять не менее 5 лет.
Система электропитания должна обеспечивать защитное отключение при перегрузках и коротких замыканиях в цепях нагрузки, а также аварийное ручное отключение.
Оборудование должно использовать стандартные электрические стыки, интерфейсы, технологии и протоколы передачи данных.
Все входные и выходные разъёмы, а также уровни сигналов на входе и выходе оборудования, должны соответствовать российским, а при их отсутствии – международным, стандартам, принятым в настоящее время для данного типа оборудования.
Монтаж компонентов системы на территории ДОЛ "Радуга" должен выполняться в соответствии с учетом существующего расположения смежных систем.
При установке и монтаже оборудования необходимо руководствоваться соответствующей документацией на каждый вид применяемого оборудования.
Конструкция технических средств должна обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте, а также:
взаимозаменяемость сменных однотипных составных частей;
удобство технического обслуживания, эксплуатации и ремонтопригодность;
доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования или замены в процессе эксплуатации.
Электропитание оборудования должно осуществляться от общепромышленной электросети переменного тока напряжением 220-230 В, частотой 50-60 Гц.
В конструкции оборудования должно быть предусмотрены конструктивные элементы для присоединения к заземляющему устройству, если по условиям эксплуатации и обеспечению безопасности оно должно быть заземлено.
Подрядчик обязуется предоставить Заказчику схему размещения оборудования с привязкой к генеральному плану территории.
|
