ДОГОВОР № __________
г. Петрозаводск от ___________ 2012г.
_____________________________________________, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице Генерального директора ____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,
Закрытое акционерное общество «Петрозаводскмаш» (ЗАО «Петрозаводскмаш»), именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Генерального директора Управляющей организации Пакерманова Е. М., действующего на основании Устава ЗАО «Петрозаводскмаш», ЗАО «АЭМ-технологии» и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «Петрозаводскмаш» управляющей организации – ЗАО «АЭМ-технологии» от 01.02.2011 г., с другой стороны, вместе именуемые как «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя выполнение работы: «Разработка конструкторской документации по объекту: «Устройство для кантования крупногабаритных заготовок и сборок г/п 250 тонн в парогенераторном пролете ЦКХАЗАО «Петрозаводскмаш»(далее по тексту «Устройство для кантования») и авторский надзор за его изготовлением, монтажом и вводом в эксплуатацию».
1.2. Технические параметры «Устройства для кантования» должны соответствовать требованиям согласованного Сторонами Технического задания № ПЗМ-42-76 (Приложение № 1), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Содержание, стоимость и сроки выполнения основных этапов работы определяются согласованным Сторонами Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2) и Калькуляцией сметной стоимости работ (Приложение № 3), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. За выполненную работу, являющуюся предметом настоящего договора, ЗАКАЗЧИК уплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ - 2 997 200 (два миллиона девятьсот девяносто семь тысяч двести) рублей, в том числе 18% НДС - 457 200 (четыреста пятьдесят семь тысяч двести) рублей.
2.2. Оплата выполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ осуществляются ЗАКАЗЧИКОМ в течение 5 календарных дней с момента получения счета – фактуры, на основании подписанного Сторонами двустороннего акта сдачи - приемки работ по этапу Календарного плана.
2.3. В случае неоплаты ЗАКАЗЧИКОМ фактически выполненных работ ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право приостановить выполнение последующих работ после письменного уведомления ЗАКАЗЧИКА.
2.4. В случае прекращения работ по настоящему договору по инициативе ЗАКАЗЧИКА, он в течение 10-ти дневного срока с момента отправки извещения о необходимости прекращения работ, оплачивает работы, выполненные ИСПОЛНИТЕЛЕМ до получения извещения об отказе ЗАКАЗЧИКА от исполнения договора.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. После завершения этапа работ согласно календарному плану по договору ИСПОЛНИТЕЛЬ представляет ЗАКАЗЧИКУ двусторонний акт сдачи-приёмки работ.
3.2. ЗАКАЗЧИК в течение 5 дней с момента получения акта сдачи-приёмки работ обязан направить ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный акт или мотивированный отказ от приёмки работ.
3.3. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от приёмки работ сторонами оформляется протокол с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
3.4. Передача оформленной в установленном порядке конструкторской документации ЗАКАЗЧИКУ осуществляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ сопроводительными документами на бумажном носителе в одном экземпляре и оптическом носителе в формате TIFF.
3.5. Конструкторская документация, полученная ЗАКАЗЧИКОМ от ИСПОЛНИТЕЛЯ по настоящему договору может быть использована им для изготовления устройства собственными силами, его монтажа и эксплуатации в парогенераторном пролете ЦКХА ЗАО «Петрозаводскмаш».
Передача вышеупомянутой конструкторской документации предприятию-изготовителю и/или иным третьим лицам без письменного согласия ИСПОЛНИТЕЛЯ не допускается.
Оригинальные технические решения, разработанные в процессе конструирования устройства, являются интеллектуальной собственностью ИСПОЛНИТЕЛЯ и охраняются действующим законодательством РФ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ рассматривает выявленные в процессе изготовления оборудования отклонения от конструкторской документации и выдает решения или указания по их устранению в согласованные Сторонами сроки, при этом несет ответственность за правильность своих технических решений.
5.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственность за отклонения изготовленного оборудования от конструкторской документации, не выявленные органами технического контроля предприятия-изготовителя.
5.3. За срыв сроков выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЬ выплачивает ЗАКАЗЧИКУ пени в размере 0,01% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы договора.
5.4. За просрочку оплаты выполненных работ, принятых по акту сдачи-приемки, ЗАКАЗЧИК уплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ пени в размере 0,01% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы договора.
5.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
5.6. Стороны согласились установить претензионный порядок урегулирования споров по договору. Срок рассмотрения претензий - 30 календарных дней.
5.7. Стороны пришли к соглашению о передаче споров, связанных с заключенным договором и неурегулированных в претензионном порядке, на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения ответчика.
5.8. Ни одна из Сторон не может передавать без согласования с другой стороной полностью или частично свои права и обязанности по настоящему договору другим лицам.
5.9. Во всём остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.
5.10. Договор подписан в 2 (двух) экземплярах (по одному экземпляру для каждой Стороны) на русском языке, при этом каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу. Все приложения, соглашения, уведомления и акты составляются и подписываются в количестве оригинальных экземпляров по количеству сторон Договора.
5.11. В случае изменения данных об учредителях (участниках) и/или изменения состава учредителей (участников) ________________________________ по сравнению с датой заключения настоящего Договора, _______________________________ обязан в течение 5 (пяти) календарных дней письменно предоставить ЗАО «Петрозаводскмаш» информацию о таких изменениях с приложением копий подтверждающих документов.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
6.1. Срок действия договора - с момента его заключения до окончания исполнения Сторонами своих обязательств по договору.
Адреса и расчетные счета сторон:
ЗАКАЗЧИК:
ИНН , КПП
Р/с
в
к/с
БИК ________ , ОКПО ___________
ОКОНХ ______ , ОГРН ___________
|
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ИНН , КПП
Р/с
в
к/с
БИК ________ , ОКПО ___________
ОКОНХ ______ , ОГРН ___________
|
Приложение № 1 - Техническое задание № ПЗМ 42-76;
Приложение № 2 - Календарный план выполнения работ;
Приложение № 3 – Калькуляция сметной стоимости работ.
-
ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ЗАО «Петрозаводскмаш»
_________ /Е.М. Пакерманов/
|
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Генеральный директор
_________ /____________/
|
Приложение № 1
к договору №______
от _________ 2012 г
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № ПЗМ-42-76
на разработку конструкторской документации на «Устройство для кантования крупногабаритных заготовок и сборок г/п 250 тонн»
|
Перечень основных требований и условий
|
01
|
Наименование оборудования:
Устройство для кантования крупногабаритных заготовок и сборок г/п 250 тонн.
|
02
|
Назначение:
Устройство предназначено для кантования крупногабаритных цилиндрических заготовок и сборок из вертикального положения в горизонтальное и обратно.
|
03
|
Область применения:
Крупногабаритное энергетическое и нефтехимическое машиностроение.
|
04
|
Основная задача, решаемая в результате использования разработки:
Оснащение производства по изготовлению корпусного оборудования впарогенераторном пролете ЦКХА технологическим устройством гарантирующим безопасное кантование крупногабаритных цилиндрических заготовок и сборок без повреждения их поверхности.
|
05
|
Основные технические характеристики устройства для кантования:
5.1.- максимальная грузоподъемность - 250 тонн.
5.2.- диапазон диаметров кантуемых заготовок и сборок - от 3000 до 6000 мм.
5.3.- диапазон высоты (длины) - от 1500 до 6000 мм.
5.4.- угол поворота кантуемой заготовки или сборки, наибольший, - 90°±3°.
5.5.- время поворота заготовки или сборки на угол 90˚ - не более 15 мин.
5.6.- процесс кантования должен выполняться с использованием электро-мостового крана г/п не более 200 тонн и максимальной высотой подьёма двурогого крюка не более 15 м от уровня пола в соответствии с технологическим процессом, представленным в эксплуатационной документации при строгом соблюдении норм и требований в области промышленной безопасности и охраны труда.
5.7.- заготовки или сборки в процессе кантования должны быть надежно закреплены на поворотной платформе устройства способом, исключающим повреждение их поверхностей.
5.8.- габаритные размеры устройства для кантования - определяются в процессе конструирования, но не должны превышать 18000х8000 метров в плане при заглублении приямка не более 2,5 метра.
5.9.- масса устройства для кантования - определяется в процессе конструирования, но не должна превышать 45 тонн.
5.10.- назначенный ресурс, количество циклов кантования - не менее 10000.
5.11.- назначенный срок службы - не менее 20 лет.
5.12.- Строительные требования:
- разработчик в состав конструкторской документации включает строительное задание на проектирование фундаментов в соответствии с ОСТ24.010.09-79 или другим нормативным документам с указанием требований к подливке опорных частей цементным раствором.
- основание устройства для кантования должно крепиться к железобетонному фундаменту анкерными болтами.
5.13.- Монтажные требования:
- в конструкторской документации произвести разбивку оборудования на транспортируемые части и предоставить схему монтажной маркировки.
5.14. В конструкторской документации также привести:
-требования по проведению монтажа и приемо-сдаточных испытаний систем блокировки и сигнализации, а также контрольных и других приборов;
-указания по консервации и расконсервации оборудования;
-требования по проведению у Заказчика после монтажа приемочных испытаний оборудования без нагрузки и под нагрузкой.
5.14.- Требования к используемым устройством энергоносителям:
- Питание электро мостового крана производится от трёхфазной сети переменного тока напряжением 380±10% В и частотой-50Гц.
- Напряжение питания контрольно-измерительных приборов, систем блокировки и сигнализации - 220В, частота-50 гц.
|
-
ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ЗАО «Петрозаводскмаш»
_________ /Е.М. Пакерманов/
|
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Генеральный директор
_________ /____________/
|
Приложение № 2
к договору №______
от _________ 2012 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Наименование работ по договору
|
Срок выполнения:
Начало-окончание
|
Стоимость, руб.
без НДС
с НДС
|
Разработка конструкторской документации по объекту: «Устройство для кантования крупногабаритных заготовок и сборок г/п 250 тонн в парогенераторном пролете ЦКХАЗАО «Петрозаводскмаш» и авторский надзор за его изготовлением, монтажом и вводом в эксплуатацию», в том числе:
|
|
2 540 000
2 997 200
|
1 этап
1.1 Изучение ТЗ и анализ исходных данных. Поиск и согласование с ЗАКАЗЧИКОМ основных технических решений
|
10 дней с момента подписания договора
|
64 100
75 638
|
1.2 Разработка чертежей общих видов механизмов и узлов (технический проект)
|
850200
1 003 236
|
Всего по 1 этапу
|
914 300
1 078 874
|
2 этап
2.1 Разработка детальных чертежей (рабочий проект)
|
25 дней с момента подписания договора
|
1 232 790
1 454 692
|
2.2 Строительное задание и монтажные чертежи
|
80 060
94 471
|
Всего по 2 этапу
|
1 312 850
1 549 163
|
3 этап
3.1 Паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации, программа испытаний
|
30 дней с момента подписания договора
|
136 032
160 518
|
3.2 Расчеты, требующие специальной математической подготовки
|
76 518
90 291
|
Всего по 3 этапу
|
212 550
250 809
|
4 этап
4.1 Авторский надзор за изготовлением, монтажом и вводом в эксплуатацию
|
-
|
100 300
118 354
|
-
ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ЗАО «Петрозаводскмаш»
_________ /Е.М. Пакерманов/
|
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Генеральный директор
_________ /_______________/
|
Приложение № 3
к договору №_________
от ____________ 2012 г.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РАБОТ
на разработку конструкторской документации по объекту:
«Устройство для кантования крупногабаритных заготовок и сборок г/п 250 тонн
в парогенераторном пролете ЦКХА ЗАО «Петрозаводскмаш» и авторский
надзор за его изготовлением, монтажом и вводом в эксплуатацию».
Основанием для разработки является Техническое задание № ПМЗ-43-??
1. Основания для определения договорной цены.
1.1. Базой для расчета стоимости работ являются:
а) "Прейскурант на конструкторские работы по металлургическому оборудованию, машинам и узлам индивидуального исполнения", М., 1992. Утвержден концерном "Тяжэнергомаш", согласован с Департаментом металлургической промышленности РФ. /1/.
б) Дополнение № 2 к "Прейскуранту". Утверждено Роскоммашем РФ 27.10.95 г. /2/.
в) Стоимость работ по этапу 1 определяется, в соответствии с п.1.22 «Прейскуранта», по договорным ценам. Базой для их расчета принимаются трудоёмкость работ (в человеко-днях).
2. Исходные данные для расчета стоимости работ.
2.1. Классификация оборудования /1/.
Группа новизны «Д» - разработка предусматривает применение принципиально новых технических решений, выполненных на уровне изобретений (п.2.1.5).
Группа сложности – «III» - «кантователи» (п. 2.2.3).
2.2. Базовые цены по "Прейскуранту" (IV квартал 1991 г.) /1/:
Стадия проектирования
|
Ед. изм.
|
Цена, руб.
|
Ссылка
|
1. Технорабочий проект, в том числе:
|
|
|
|
- чертежи общих видов механизмов и узлов,
включая сборочные чертежи
|
ф А1
|
1250
|
Табл. 2
|
- детальные чертежи
|
ф А1
|
580
|
Табл. 3
|
2. Строительные задания и монтажные чертежи
|
ф А1
|
1130
|
Табл. 4
|
3. Текстовые конструкторские документы, в том числе
|
|
|
|
- паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации, программа испытаний
|
ф А4
|
120
|
Табл. 9, п.1
|
- расчеты, требующие специальной математической обработки и не имеющие соответствующих ГОСТов
|
ф А4
|
180
|
Табл. 9, п.3
|
2.3. Коэффициент использования базовых цен:
К1= 1,5 - п.1.12 - при совмещении стадий технического и рабочего конструирования;
2.4. Коэффициенты удорожания базовых цен на момент заключения договора согласно /2/:
555 - пункт 1.33.1 - коэффициент удорожания за 1992 - 1994 гг.
К д = 25,53 - коэффициент удорожания к IV кварталу 1994г. в IV квартале 2011 г. (письмо Министерства регионального развития РФ № 30384-ИП/08 от 07.11.2011г.).
К ден = 0,001 – коэффициент деноминации базовых цен с 1999 г.
Суммарный коэффициент удорожания базовых цен: Куд = 555 х 25,53 х 0,001 = 14,17.
2.5. Расчет стоимости одного человеко-дня с целью определения стоимости работ по планируемым трудозатратам
№
п/п
|
Статьи затрат
|
Сумма, руб.
|
1
|
Основная заработанная плата
|
40000
|
2
|
Дополнительная заработная плата (25% от основной)
|
40000х0,25=10000
|
3
|
Отчисления по заработной плате 34%
|
50000х0,34=17000
|
4
|
Накладные расходы 100%
|
50000
|
5
|
Производственная себестоимость
|
117000
|
6
|
Прибыль 15%
|
17550
|
7
|
Стоимость одного человеко-месяца
|
134550
|
8
|
Стоимость одного человеко-дня
|
64100
|
3. Расчет стоимости работ (без учета НДС).
№
п/п
|
Виды выполняемых работ
|
Расчет стоимости
|
Стоимость,
руб.
|
|
Разработка конструкторской документации по объекту: «Устройство для кантования крупногабаритных заготовок и сборок г/п 250 тонн в парогенераторном пролете ЦКХА ЗАО «Петрозаводскмаш» и авторский надзор за его изготовлением, монтажом и вводом в эксплуатацию», в том числе:
|
|
|
1
|
Изучение ТЗ и анализ исходных данных. Поиск и согласование с ЗАКАЗЧИКОМ основных технических решений
|
64100р х 10 чел-дн=
|
64 100=
|
2
|
Технорабочий проект, в том числе:
|
Ц=Цбх NфА1 х К1 х Куд=
|
|
2.1
|
- чертежи общих видов механизмов и узлов, включая сборочные чертежи
|
1250р х 32фА1 х 1,5 х 14,17=
|
850 200=
|
2.2
|
- детальные чертежи
|
580р х100фА1х1,5х14,17=
|
1 232 790=
|
2.3
|
- строительные задания и монтажные чертежи
|
1130р х 4фА1 х 14,17=
|
80 060=
|
2.4
|
- паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации, программа испытаний
|
120р х 80фА4 х14,17=
|
136 032=
|
2.5
|
- расчеты, требующие специальной математической обработки
|
180р х 30фА1 х 14,17=
|
76 518=
|
3
|
Авторский надзор за изготовлением, монтажом и вводом в эксплуатацию, включая командировочные расходы
|
|
100 300=
|
итого
|
2 540 000=
|
Стоимость выполнения работ по согласованию Сторон принимается в размере - 2 540 000 (Два миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей, кроме того НДС 18% - 457 200 (Четыреста пятьдесят семь тысяч двести) рублей.
Всего стоимость с НДС-2 997 200 (Два миллиона девятьсот девяносто семь тысяч двести) рублей.
-
ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ЗАО «Петрозаводскмаш»
_________ /Е.М. Пакерманов/
|
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Генеральный директор
_________ /_______________/
|
|
