Извещение о проведении запроса котировок цен № 250632015
25 июня 2014 года город Москва
Заказчик: Государственный научный центр Российской Федерации - федеральное государственное унитарное предприятие «Исследовательский центр имени М.В. Келдыша». Место нахождения Заказчика: 125438, г. Москва, ул. Онежская, д. 8.
Адрес электронной почты: kerc@elnet.mskru
Контактные телефоны: (495) 456 77 67 (доб. 4-99) Калабухов Сергей Петрович; (495) 456 22 23 (доб. 1-89) Алпатова Валентина Сергеевна; (495) 456 22 23 (доб. 1-42) Михальченкова Екатерина Сергеевна.
Предмет договора: Поставка, монтаж, пуско-наладка нового оборудования - кондиционеров марки Kentatsu , а также по демонтажу-монтажу имеющихся настенных кондиционеров марки Kentatsu в количестве 4-х штук по адресу: г. Москва, ул. Онежская, д.8 (строения 5, 41, 72) и 2-й Лихачевский переулок дом 1-А согласно приложениям № 1 и № 3 к договору.
Требования к проведению работ: согласно условиям Договора в соответствии с Приложением № 3, Техническим заданием (Приложение № 4), Сметы (Приложение № 1), Графиком выполнения работ (Приложение № 2).
Место выполнения работ: г. Москва, ул. Онежская, д.8 (строения 5, 41, 72) и 2-й Лихачевский переулок дом 1-А.
Сроки выполнения работ: работы производятся в сроки, предусмотренные Графиком выполнения работ (Приложение № 2).
Начальная (максимальная) цена договора: 1 407 691 (Один миллион четыреста семь тысяч шестьсот девяносто два) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 18%. Цена работ определяется на основании Сметы (Приложение №1).
Срок и условия оплаты: Платежи осуществляются путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.
Предоплата в размере 30% от стоимости оборудования в сумме _________ (______________рублей), в т ч. НДС -18% _____(______________ рубля __ копеек), которая производится в течение пяти банковских дней после подписания настоящего Договора на основании выставленного счета;
Второй платеж в сумме ____________ (_______________ рублей __ копеек), в т.ч. НДС -18% ______ (______________ рублей __ копеек)) за поставленное оборудование который производится в течение пяти банковских дней после подписания обеими сторонами товарно-транспортной накладной и на основании выставленного счета и счета фактуры;
Окончательный расчет в сумме ________ (_____________________ рублей __ копеек), в т.ч. НДС -18% ____________ (_____________________________ рубля __ копеек) за выполненные работы, который производится в течение пяти банковских дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по монтажу новых кондиционеров марки Kentatsu, демонтажу-монтажу имеющихся кондиционеров марки Kentatsu и пуско-наладке оборудования, на основании выставленного счета и счета фактуры.
Гарантийный срок: Гарантийный срок на новое оборудование, монтажные и пусконаладочные работы всего оборудования устанавливается в течение 3 (трёх) лет с момента подписания Акта сдачи-приёмки работ по монтажу новых кондиционеров марки Kentatsu, демонтажу-монтажу имеющихся кондиционеров марки Kentatsu и пуско-наладке оборудования.
Срок окончания договора: до исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Процедура закупки согласно Положению о закупках: "Запрос котировок" согласно Положению о закупках товаров, работ, услуг ст.10.п.4
Срок предоставления документации о закупке: с 15 час. 30 мин. 25 июня 2015 года до 09 час. 00 мин. 08 июля 2015 года (по Московскому времени)
Место предоставления документации о закупке: Сайт в сети «Интернет» http://www.setonline.ru.
Порядок предоставления документации о закупке: Документация о проведении запроса котировок размещена и доступна для ознакомления на официальных сайтах http://www.zakupki.gov.ru, http://www.setonline.ru.
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации о закупке: Плата не установлена.
Место подачи котировочных заявок: Сайт в сети «Интернет» http://www.setonline.ru.
Котировочная заявка (Приложение № 1 к извещению) подается участником закупки в электронной форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок по адресу: http://www.setonline.ru.
Любой участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Котировочные заявки, поданные посредством факсимильной связи, не принимаются. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются.
Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и документации, и в которой указана наиболее низкая цена товара.
Дата и время начала подачи котировочных заявок: с 15 час. 30 мин. 25 июня 2015 года (по Московскому времени).
Дата и время окончания подачи котировочных заявок: до 09 час. 00 мин. 08 июля 2015 года (по местному времени).
Место и дата рассмотрения и оценки котировочных заявок: «09» июля 2015 г., с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, Государственный научный центр Российской Федерации - федеральное государственное унитарное предприятие «Исследовательский центр имени М.В. Келдыша», 125438, г. Москва, ул. Онежская, д. 8.
Заключение Договора: Договор заключается с победителем запроса котировок, который предложил наиболее низкую цену договора, и заявка которого полностью соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и документации.
Срок подписание с победителем договора не позднее чем через двадцать дней со дня подписания и размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
В случае отказа либо уклонения победителя запроса котировок от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных таким образом или уклонением, либо заключить договор с участником закупки, котировочная заявка которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем запроса котировок.
Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора с участником закупки, не возмещая участнику понесенные им расходы в связи с участием в закупке.
Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок, разместив извещение об этом на официальном сайте.
Требования, установленные и предусмотренные к участникам запроса котировок:
Соответствие требованиям п. 5 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ;
Отсутствие в предусмотренном Федеральном законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ
реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа;
Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
Приложение: Форма котировочной заявки (Приложение № 1 к Извещению);
Проект договора (Приложение № 2 к Извещению);
Опись документов (Приложение № 3 к Извещению);
Документы, необходимые для заключения договора (Приложение № 4 к Извещению);
Форма котировочной заявка на участие в запросе котировок
Приложение № 1 к Извещению
На фирменном бланке организации
Заместителю генерального директора
по экономике и финансам
С.А. Котеченкову
_________________
Исх.№___________________
« » _____________ 2015г.
Заявка на участие в запросе котировок
Уважаемый Сергей Алексеевич!
1. Изучив Извещение № ______ от «_» _______ 2015 о запросе котировок и Документацию о запросе котировок на закупку: ______________________________________________________________________
(наименование предмета закупки),
и принимая установленные в Извещении и Документации требования и условия,
(полное наименование организации – участника)
в лице______________________________________________________________________
(должность лица, уполномоченного на подписание коммерческого предложения, фамилия, имя, отчество)
сообщает о согласии принять участие в процедуре рассмотрения запроса котировок.
2. Мы предлагаем в случае принятия нашего предложения заключить договор на
(наименование предмета закупки)
с ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша». При этом стоимость по нашему предложению составит (____________) рублей, включая НДС.
3. На условиях оплаты:
4. Срок выполнения работ:
5. Требования к выполнению работ:
6. Гарантийный срок:
7. Мы согласны придерживаться положений настоящей заявки в течение _____ дней, начиная с даты, установленной, как дата рассмотрения и оценки предложений.
8. Вашей организации настоящим предоставляются полномочия наводить справки с целью изучения документов, сведений, представленных в связи с данной заявкой.
9. Контактное лицо (ФИО, Должность, номер телефона, факса, эл. почта).
________________________ ________________ __________________________
должность лица, уполномоченного
на подписание коммерческого предложения, подпись фамилия, имя, отчество
М.П.
Приложение № 2 к Извещению
Договор №
г. Москва
|
«__» ____________от 2015 г.
|
Открытое акционерное общество, в лице __________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны и ГНЦ ФГУП "Центр Келдыша" в лице главного инженера Батова А.Н., действующего на основании доверенности № 2-06/290 от 26.12.14 г., именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Подрядчик принимает на себя обязательства по поставке, монтажу, пуско-наладке нового оборудования - кондиционеров марки Kentatsu , а также по демонтажу-монтажу имеющихся настенных кондиционеров марки Kentatsu в количестве 4-х штук по адресу: г. Москва, ул. Онежская, д.8 (строения 5, 41, 72) и 2-й Лихачевский переулок дом 1-А (далее — работы) согласно приложениям №1 и №3 к договору, являющимися неотъемлемой частью договора. Подрядчик обязуется сдать результаты работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.
Работы по Договору должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с Приложением №3, техническим заданием (Приложение №4), с действующим законодательством РФ, условиями Договора, Сметы (Приложение № 1), Графиком выполнения работ (Приложение № 2), нормами и правилами проведения строительных и монтажных работ;
Строительно-монтажные работы по данному Договору выполняются с применением всех необходимых расходных материалов, стоимость которых входит в стоимость монтажных, демонтажных и пусконаладочных работ согласно Приложению №1
Транспортные, погрузочно-разгрузочные работы по данному Договору проводятся силами и средствами Подрядчика и входят в стоимость монтажных и пусконаладочных работ.
Результат работ должен соответствовать условиям настоящего Договора, требованиям законодательства, указаниям действующих ГОСТ и СНиП.
2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Заказчик обязуется предоставить Подрядчику свободное от персонала, имущества (мебель) рабочее место для установки кондиционеров в период проведения работ согласно Графику выполнения работ (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в трёхдневный срок после предоставления Заказчиком рабочего места, указанного в п. 2.1 настоящего Договора.
2.3. Работы производятся в сроки, предусмотренные Графиком выполнения работ (Приложение № 2).
Работы считаются выполненными и принятыми с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки работ по монтажу (новых кондиционеров марки Kentatsu), демонтажу-монтажу имеющихся кондиционеров марки Kentatsu, переносимых на новое место, пуско-наладке оборудования.
3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Цена работ, предусмотренных п.1.1. Договора определяется на основании Сметы (Приложение №1 к настоящему Договору) и составляет на момент подписания Договора сумму в размере: ______________ (________________ рублей _______ копеек), в т.ч. НДС-18% - ________________ (_________________ рублей __ копеек). Цена является окончательной и изменению не подлежит.
3.2. Платежи по Договору осуществляются путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика:
3.2.1. Предоплаты в размере 30% от стоимости оборудования в сумме _________ (______________рублей), в т ч. НДС -18% _____(______________ рубля __ копеек), которое производится в течение пяти банковских дней после подписания настоящего Договора на основании выставленного счета;
3.2.2. Второго платежа в сумме ____________ (_______________ рублей __ копеек),в т.ч. НДС -18% ______ (______________ рублей __ копеек)) за поставленное оборудование который производится в течение пяти банковских дней после подписания обеими сторонами товарно-транспортной накладной и на основании выставленного счета и счета фактуры;
3.2.3. Окончательного расчета по Договору в сумме ________ (_____________________ рублей __ копеек), в т.ч. НДС -18% ____________ (_____________________________ рубля __ копеек) за выполненные работы , который производится в течение пяти банковских дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по монтажу новых кондиционеров марки Kentatsu, демонтажу-монтажу имеющихся кондиционеров марки Kentatsu и пуско-наладке оборудования, на основании выставленного счета и счета фактуры.
4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
4.1. Подрядчик гарантирует, что качество поставляемого нового оборудования и материалов соответствует установленным для данного вида оборудования стандартам и техническим условиям, а также иным требованиям, предъявляемым к указанному оборудованию для использования их по назначению.
4.2. Подрядчик передаёт Заказчику документы, удостоверяющие качество оборудования и материалов, а также иные документы, требующиеся в соответствии с законодательством РФ.
4.3. Подрядчик обязан поставить оборудование в надлежащей упаковке, обеспечивающей сохранность товарного вида при транспортировке и хранении.
4.4. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки выполненных работ указанных в п.3.2.3.
4.5. В период гарантийного срока Подрядчик за свой счёт и своими средствами проводит необходимый ремонт, устранение недостатков, а при необходимости замену оборудования в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
4.6. В случае заявления рекламаций по качеству поставленного оборудования по причине несоответствия его условиям настоящего Договора или техническим требованиям и при представлении Заказчиком соответствующего требования Подрядчик должен заменить такое оборудование на оборудование, качество которого соответствует условиям настоящего Договора.
4.7. Заказчик вправе предъявить рекламации по качеству поставленного оборудования в течение всего гарантийного срока.
4.8. Подрядчик обязуется устранить недостатки или заменить поставленное оборудование ненадлежащего качества в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Акта о рекламациях.
4.9. В случае предъявления рекламаций по комплектности и ассортименту оборудования, не соответствующих указанному в передаточных документах, Подрядчик обязуется допоставить недостающее оборудование в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предъявления рекламации.
Все расходы, связанные с заменой поставленного оборудования по гарантии производятся за счёт Подрядчика и Заказчиком не компенсируются.
|
|
