Гражданско-правовой договор № 0356200000812000035-0152559-01
на поставку лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
г. Лысьва 30 марта 2012 г.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Пермский краевой психоневрологический диспансер «ЛМК-Психоневрология», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Главного врача Ходырева Юрия Валерьевича действующего на основании Устава, с одной стороны, Открытое акционерное общество «Пермфармация», именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице уполномоченного лица Здерка Любови Афанасьевны, действующего на основании Доверенности № 875 от 06.10.2010 г., со второй стороны, заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее Договор) о нижеследующем:
Предмет Договора.
В соответствии с Протоколом результатов открытого аукциона в электронной форме № 0356200000812000035 от 16 Марта 2012 г., по размещению государственного заказа на поставку Препараты, влияющие на нервную систему, включая барбитураты, средства снотворные и наркотические (далее Товар), Поставщик принимает на себя обязательства по поставке товара Грузополучателю, а Заказчик – оплатить товар. Предметом настоящего договора является совокупность обязательств Поставщика по поставке товара, указанного в спецификации, прилагаемой к настоящему договору в течение срока действия настоящего договора и являющейся неотъемлемой частью договора.
Наименование, форма выпуска, единица измерения, количество, цена без НДС и общая сумма поставки Товара с НДС по каждой позиции предусматриваются в согласованной сторонами спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора
Грузополучателем по настоящему договору является ОАО «Пермфармация» г.Пермь ул.Лодыгина 57, тел. (342) 249-03-79 (далее – Предприятие).
2. Обязанности сторон.
-
Заказчик:
Определяет Предприятие - грузополучателя Товара.
-
Подписывает:
настоящий гражданско-правовой договор;
спецификацию к настоящему гражданско-правовому договору, согласно Приложению № 2.
Присваивает Поставщику код ГЕС организации, в случае отсутствия Поставщика в справочнике, согласно Приложению № 5.
Получает от Поставщика спецификацию в электронном виде согласно Приложению № 3.
Поручает Поставщику поставлять Товар Предприятию.
Имеет право передать выполнение ряда функций по настоящему договору третьему лицу.
-
Поставщик:
Поставщик в течении одного рабочего дня после публикации на соответствующем сайте Протокола результатов открытого аукциона в электронной форме направляет Организатору совместных торгов( далее Организатор) ГУЗ «Пермский Краевой госпиталь для ветеранов войн» ( по адресу электронной почты stenina@permpharm.ru) протокол отгрузки лекарственных средств и изделий медицинского назначения по форме согласно Приложению № 8 к настоящему гражданско-правовому договору, государственному контракту. При формировании протокола отгрузки Поставщик обязан выполнить следующие требования:
a. Цена за единицу продукции должна быть одинаковой для всех Заказчиков по данному
Аукциону
b. Стоимость заключаемых гражданско-правовых договоров, государственных
контрактов не должна превышать начальных (максимальных) цен гражданско-
правовых договоров, государственных контрактов по каждому Заказчику по
данному аукциону.
При этом общая итоговая стоимость заключаемых гражданско-правовых договоров,
государственных контрактов должна соответствовать предложению Поставщика о цене
согласно Протокола результатов открытого аукциона в электронной форме. В случае
если Поставщик не направил указанный протокол в адрес Организатора в
установленный срок и (или) не выполнил вышеуказанные требования к формированию
протокола отгрузки, коэффициент снижения общей цены гражданско-правовых
договоров, государственных контрактов к начальным (максимальным) ценам гражданско-
правовых договоров, государственных контрактов, установленных в документации о
совместных торгах рассчитывает Организатор
-
Поставщик одномоментно с подписанием гражданско-правового договора направляет Заказчику спецификацию в электронном виде, согласно Приложению № 3.
Направляет Предприятию электронную накладную по отгрузке Товара в формате согласно Приложению № 1 к настоящему договору за 3 (три) часа до поставки Товара.
Поставляет Товар согласно спецификациям на отгрузку - Приложение № 3 к настоящему договору на Предприятие с оформлением всех необходимых сопроводительных документов согласно настоящему договору.
Оформляет бумажные товарные накладные (форма ТОРГ – 12) и передает два экземпляра товарных накладных (форма ТОРГ – 12) Предприятию.
Получает денежные средства от Заказчика в оплату за поставленный на Предприятие Товар.
Поставщик при формировании спецификации в электронном виде, электронной накладной использует справочники, согласно Приложениям № 4, № 5, № 6 к настоящему договору.
-
Предприятие по поручению Заказчика:
Принимает от Заказчика спецификации в электронном виде (согласно Приложению № 3.)
на поставку Товара Поставщиками .
Принимает электронные накладные по отгрузке Товара Поставщиком за 3 (три) часа до поставки Товара.
Принимает бумажные товарные накладные (форма ТОРГ – 12) от Поставщика по факту поставки Товара на Предприятие.
Проверяет соответствие бумажных товарных накладных (форма ТОРГ – 12) электронной накладной.
Проводит контроль качества принимаемого от Поставщиков Товара с участием специалистов ГУЗ «ПКЦКСЛС». Экспертиза образцов партий Товара осуществляется по трем показателям:
«Описание»;
«Упаковка»;
«Маркировка».
По результатам проверки формирует и направляет Заказчику отчеты по контролю поставки Товара после проверки всех документов
Качество и комплектность товара.
Поставляемые товары по качеству и комплектности должны соответствовать установленным ГОСТам, ОСТам, ТУ и всем необходимым документам, подтверждающими качество товара в соответствие с нормативными актами, действующими на территории Пермского края.
Если поставляемый товар окажется дефектным, то Поставщик должен за свой счет заменить дефектный товар новым.
Если Поставщик не заменил дефектный товар новым, в течение 15 дней с момента предъявления претензий, то Заказчик вправе отказаться от договора в отношении дефектного товара. В этом случае Поставщик обязан возместить Заказчику произведенные последним платежи и понесенные им убытки.
Поставщик отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами при соблюдении соответствующих условий хранения. Остаточный срок годности поставляемых товаров составляет не менее 12 месяцев, в том числе для бакпрепаратов – не менее пяти месяцев, для прочих лекарственных средств и изделий медицинского назначения – не менее двенадцати месяцев. По согласованию сторон возможна поставка товара с меньшим сроком годности.
Тара, упаковка и маркировка.
Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.
Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.
Сроки и порядок поставки.
Поставщик поставляет Товар в адрес Предприятия (ОАО «Пермфармация» 614090 г. Пермь, ул. Лодыгина, 57) в течение 3 (трех) рабочих дней от даты заключения настоящего договора. Поставщик обязуется за три часа до поставки Товара сформировать и отправить Предприятию электронные накладные по отгрузке Товара в формате согласно Приложению № 2 к настоящему договору.
-
При осуществлении поставки Товара на Предприятие Поставщик обязан оформить следующий пакет сопроводительных документов:
Счёт-фактуру, оформленный на Заказчика. Счёт-фактура передаётся Предприятию.
Не менее трёх экземпляров товарных накладных (форма ТОРГ – 12) , где:
в графе Поставщик указывается наименование Поставщика,
в графе Грузоотправитель указывается наименование Поставщика,
в графе Грузополучатель указывается наименование Предприятия,
в графе Плательщик указывается Заказчик,
в графе Основание – «Гражданско-правовой договор № ____ от «___» _________2011г.,
В указанной в п. 5.2.2 товарной накладной (форма ТОРГ – 12) Поставщик оформляет следующие реквизиты:
код Товара по справочнику ГЕС,
наименование Товара,
единицу измерения,
количество Товара,
цену без НДС согласно спецификации на отгрузку (Приложение № 3),
сумму Товара по ценам без НДС,
сумму НДС,
сумму по ценам с учетом НДС,
номер и дату протокола аукциона,
данные, подтверждающие качество Товара Поставщика в соответствие с нормативной документацией.
Два экземпляра товарной накладной (форма ТОРГ – 12) передается Поставщиком Предприятию. При этом код Товара по справочнику ГЕС указывается в столбце, следующем после столбца с наименованием Товара.
-
Счет-фактура по п.5.2.1., товарная накладная (форма ТОРГ – 12) по п.5.3.2., электронная накладная Поставщика должны иметь:
Одинаковые, неповторяющиеся в течение календарного года номера.
Одинаковые даты.
Товар поставляется транспортом Поставщика за его счет до распаковочной комнаты Предприятия.
Обязанность Поставщика по поставке считается выполненной с момента передачи Заказчику полного пакета сопроводительных документов по поставке, оформленных на бумаге, со следующими обязательными отметками Предприятия в каждом экземпляре товарной накладной (форма ТОРГ – 12):
дата и время получения Товара,
печать Предприятия,
подпись материально-ответственного лица Предприятия.
Поставщик обязуется предоставить Предприятию полный пакет сопроводительных документов, в момент поставки Товара.
6. Приемка Товара.
Приемка Товара осуществляется на основании Инструкций о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству П-6, П-7, утвержденных постановлениями Госарбитража от 15.06.65г. и 25.04.66г. (в редакции от 14.11.74 г.) по следующим критериям:
а) по числу мест и количеству - в соответствие с количеством, указанным в товарной накладной (форма ТОРГ – 12);
б) по качеству - в соответствие с документами, подтверждающими качество Товара;
в) по цене каждой позиции и суммы поставки.
Претензии по количеству поставляемого Товара оформляются Предприятием в письменной форме в течение 20 (двадцати) дней с момента получения Товара, а по качеству - в течение всего срока годности и предъявляются Поставщику лично либо заказным письмом с уведомлением, с предоставлением копии Заказчику.
Претензии по соответствию числа мест, указанному в товарной накладной (форма ТОРГ – 12), числу фактически полученных мест должны быть заявлены Поставщику при получении Товара на Предприятии.
Поставщик, получивший претензию, должен направить в адрес Предприятия и Заказчика ответ на претензию или удовлетворить требования, изложенные в претензии, в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии.
Товар, по которому отсутствуют документы, перечисленные в п.п. 5.2. настоящего договора, или по которому предъявлена претензия, до рассмотрения споров может находиться на складе временного хранения с документальным оформлением между Поставщиком и Предприятием, и подлежит оплате в сроки, оговоренные настоящим договором, только после его замены или приемки. При этом датой получения Товара считается дата устранения последнего нарушения по поставке Поставщиком.
Предприятие не принимает Товар Поставщика в случае нарушений Поставщиком условий настоящего договора, в том числе п.п. 5.2., 5.3., 5.4., 3.1., 3.4,2.2.
Цена и порядок расчетов.
Стоимость настоящего договора составляет 1105894.90 рублей (Один миллион сто пять тысяч восемьсот девяносто четыре рубля 90 копеек), в т.ч. НДС.
Цена включает в себя: все налоги, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой и разгрузкой товаров Заказчику.
Заказчик оплачивает поставленные Поставщиком товары на общую сумму по спецификации путем перечисления средств со своего расчетного счета на расчетный счет Поставщика в течение пяти банковских дней с даты поставки партии товара и получения:
счета-фактуры Поставщика с описанием товара, указанием цены единицы продукции, общей суммы;
товаротранспортной накладной (форма ТОРГ – 12) с обязательным указанием даты поставки и отметкой материально-ответственного лица в получении товара.
Ответственность.
Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору.
В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Поставщик выплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату нарушения, от суммы не отгруженного Товара за каждый день просрочки отгрузки, начиная с первого дня просрочки.
В случае нарушения сроков перечисления денежных средств по настоящему договору Заказчик выплачивает Поставщику пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату нарушения, от суммы неоплаты за каждый день просрочки оплаты.
Расторжение договора в силу невыполнения его условий.
В случае если Поставщик в срок, указанный в извещении о проведении
открытого аукциона в электронной форме, не представил Заказчику подписанную спецификацию, Поставщик признается уклонившимся от поставки товара (аналогично заключению гражданско-правового договора).
В случае существенного нарушения Поставщиком условий настоящего договора Заказчик имеет право направить Поставщику дополнительное соглашение о расторжении настоящего договора, либо обратиться в суд.
В случае если Поставщик признан уклонившимся от заключения
гражданско-правового договора, Заказчик вправе:
обратиться в суд с иском о требовании о понуждении Поставщика заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения;
заключить гражданско-правовой договор с участником аукциона, сделавшим предложение о цене договора, равной цене, предложенной Поставщиком;
объявить о проведении повторного аукциона.
Сведения о Поставщике направляются для формирования реестра недобросовестных поставщиков.
Форс-мажорные обстоятельства.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия, забастовки, изменения законодательства, запрещающее экспертно-импортные операции.
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
Заключительные положения.
Все споры и разногласия, возникшие между сторонами при исполнении настоящего договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 10 дней с момента получения претензии. При не урегулировании спора в претензионном порядке, последний передается на рассмотрение арбитражного суда в соответствии с действующим законодательством.
В соответствии с условиями договора любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному каждой стороне. Документы, являющиеся неотъемлемой частью договора, подписываются сторонами.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения обязательств сторонами.
Юридические адреса и реквизиты сторон:
Заказчик
|
Поставщик
|
ГБУЗ ПК «Пермский краевой психоневрол. диспансер «ЛМК-Психоневрология»
618900, Пермский край, г. Лысьва, пр. Победы, 3
тел/факс: (34249) 6-62-50, 6-60-50
ИНН 5918002547 КПП 591801001
р/счет 40601810400003000001 в РКЦ ПЕРМЬ г. Пермь БИК 045774000
лицевой счет № 208200174, 218200174
|
ОАО «Пермфармация»
614090, г. Пермь, ул. Лодыгина, 57, тел./факс:(342) 249-03-79, 249-03-78
ИНН 5904120822, КПП 590401001
р/сч. 40702810349090113665, Пермское отделение № 6984
Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России» г.Пермь,
к/сч. 30101810900000000603, БИК 045773603
|
ЗАКАЗЧИК
|
ПОСТАВЩИК
|
|
|
|
|
____________
|
____________
|
«___» ________201_г.
|
«___» _____________201_г.
|
Приложение № 1 к гражданско-правовому договору
на поставку Препараты, влияющие на нервную систему, включая барбитураты, средства снотворные и наркотические
|
