-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением главы Инжавинского поссовета
От 11.10.2016г. № 415
|
Документация
по проведению конкурсного отбора
подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома №8 по ул. Максимова
в р.п. Инжавино Тамбовской области
р.п. Инжавино
2016 год
Перечень документов,
входящих в состав документации
1.
|
Инструкция участникам конкурсного отбора (Форма 1)
|
|
2.
|
Заявка на участие в конкурсном отборе (Форма 2)
|
|
3.
|
Анкета участника конкурсного отбора (Форма 3)
|
|
4.
|
Примерный договор подряда на капитальный ремонт (Форма 4)
|
|
Форма 1 Документации
ИНСТРУКЦИЯ
УЧАСТНИКАМ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
Общие положения
1.1. Настоящее Конкурсная документация (далее – документация) разработана в соответствии с постановлением администрации Тамбовской области от 29.05.2014 № 588 «Об утверждении порядка конкурсного отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Тамбовской области» и № 780 от 17.07.2014 «О внесении изменений в Порядок конкурсного отбора подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Тамбовской области».
1.2. Термины и определения, применяемые в настоящей документации:
конкурсный отбор - способ определения подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, обеспечивающий привлечение для выполнения указанных работ наиболее квалифицированной организации;
заказчик - администрация Инжавинского района;
договор на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (далее - договор) - договор, заключаемый между заказчиком и подрядной организацией, определенной по итогам конкурсного отбора, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
организатор конкурсного отбора – администрация Инжавинского района;
комиссия - коллегиальный рабочий орган, формируемый заказчиком; участник конкурсного отбора - подрядная организация, осуществляющая деятельность по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов;
предмет конкурсного отбора - право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества (кровли) многоквартирного жилого дома № 8 Максимова в р.п. Инжавино.
документация - комплект документов, содержащих требования и критерии оценки участников конкурсного отбора по их финансовому положению и квалификации, исходную информацию о технических, коммерческих и иных характеристиках объекта капитального ремонта, условиях и процедурах конкурсного отбора, основных условиях договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;
заявка на участие в конкурсном отборе - комплект документов, составленных с соблюдением условий документации, содержащих предложение участника конкурсного отбора заключить договор на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
1.3. Цель проведения конкурсного отбора: выбор подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества (кровли) многоквартирного жилого дома № 8 по ул. Максимова в р.п. Инжавино, включенного в областную адресную программу капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Тамбовской области на период 2014-2043 годов.
1.4. Основание проведения конкурсного отбора: постановление администрации Тамбовской области от 01.04.2016 г № 344 «Об утверждении регионального плана реализации в 2016-2018 годах Программы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Тамбовской области на период 2014-2043 годов», и договор о передаче функций технического заказчика от 09.11 2015 года между администрацией Инжавинского поссовета и некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской области»
1.5. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона заказчика и организатора конкурсного отбора: администрация Инжавинского поссовета, р.п. Инжавино, ул. Советская, 9 , глава поссовета – Лабутин Геннадий Васильевич, тел. 8-47553-2-72-67
1.6. Источник финансирования работ: средства собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе средства Инжавинского поссовета.
1.7. Предмет конкурсного отбора: Предметом конкурса является право на заключение договора подряда о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества (кровли) в многоквартирного дома № 8 по ул. Максимова в р.п. Инжавино.
1.8. Порядок ознакомления участников конкурсного отбора с объектами конкурсного отбора: в рабочие дни с 8-00 часов 13 октября 2016 г. до 17-00 часов 28 октября 2016 года, перерыв на обед с 12 до 13 часов по письменному обращению в администрация Инжавинского поссовета.
1.9. Срок выполнения работ: до 31 декабря 2016 года, в соответствии с заключенными договорами (Форма 4).
1.10. Срок оплаты работ: до 1 июля 2017 года
1.11. Гарантия на выполненные работы: не менее 36 месяцев с момента подписания акта на выполненные работы.
1.12. Место и порядок предоставления настоящей документации: на бумажном носителе по месту нахождения организатора конкурсного отбора.
В электронном виде настоящая документация размещена на официальном сайте администрации Инжавинского района http://www.inzhavinsky.ru/
1.13. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсном отборе: заявки на участие в отборе подаются по установленной форме (Форма 2) в рабочие дни по адресу: р.п. Инжавино, ул. Советская, д. 9 (здание администрации Инжавинского поссовета, 2 этаж, заместитель главы администрации поссовета Казьмина Н.И.)
Прием заявок начинается в 08-00 часов 13 октября 2016 года.
Прием заявок заканчивается в 17-00 часов 28 октября 2016 года.
1.14. Критерии оценки заявок на участие в конкурсном отборе:
- цена контракта;
- качество работ и квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ;
- сроки (периоды) выполнения работ;
- срок предоставления гарантии качества работ.
Оценка заявок осуществляется в соответствии утвержденными правилами (приложение № 1 к конкурсной документации)
1.15. Место, дата и время проведения конкурсного отбора и рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе: заседание комиссии состоится 31 октября 20016 года в 10 часов 00 минут по адресу: р.п. Инжавино, ул. Советская, д. № 9 (здание администрации Инжавинского поссовета, 2 этаж).
2. Разъяснение документации
Любой участник конкурсного отбора вправе направить организатору конкурсного отбора в письменной форме запрос о разъяснении положений настоящей документации до дня проведения конкурсного отбора.
3.Требования к участникам конкурсного отбора
Не проведение ликвидации участника конкурсного отбора или процедуры банкротства. Участник конкурсного отбора не должен находиться в состоянии реорганизации.
Не приостановление деятельности участника конкурсного отбора в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день проведения конкурсного отбора.
Отсутствие задолженности участника конкурсного отбора по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами, которая может привести к недобросовестному исполнению обязанностей по капитальному ремонту многоквартирного дома;
Наличие свидетельства СРО на виды работ указанных в смете;
Наличие производственной базы (техническая оснащенность);
4. Перечень документов, предоставляемых участниками конкурсного отбора
на участие в конкурсном отборе
4.1. Заявка на участие в конкурсном отборе (Форма 2);
4.2. Анкета участника конкурсного отбора (Форма 3);
4.3. Иные документы, предоставление которых участник конкурсного отбора считает целесообразным.
5. Требования к форме заявки на участие в конкурсном отборе
5.1. Участник конкурсного отбора подает заявку в соответствии с требованиями настоящей документации в письменной форме.
5.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсном отборе, должны быть составлены на русском языке.
5.3. Все документы, представленные участниками конкурсного отбора, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица.
5.4. Все документы подаются по каждому Лоту отдельно.
Заседание комиссии, выбор победителя конкурсного отбора
6.1. Комиссия правомочна принимать решение, если на ее заседании присутствуют не менее 2/3 ее членов.
6.2. Конкурсная комиссия вскрывает все поступившие конверты с заявками на участие в конкурсе во время и в месте, которые указаны в извещении.
6.3. При вскрытии каждого конверта членом комиссии оглашается наименование юридического лица (фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя), зачитывается заявка и сверяется наличие документов на участие в конкурсе, установленных конкурсной документацией.
6.4. Конкурсной комиссией ведётся протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия таких конвертов.
6.5. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать 10 рабочих дней со дня вскрытия конвертов с такими заявками.
6.6. Заявка на участие в конкурсе признаётся надлежащей, если она соответствует требованиям извещения и конкурсной документации, а участник конкурса, подавший такую заявку, соответствует требованиям, предусмотренным конкурсной документацией.
6.7. Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник конкурса, подавший её, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана несоответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации.
6.8. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником конкурса, а также установления факта проведения реорганизации, ликвидации юридического лица, прекращения деятельности индивидуального предпринимателя или проведения процедуры банкротства в отношении участника конкурса либо наличия ареста на имущество, необходимого для исполнения условий договора, конкурсная комиссия отстраняет такого участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
6.9. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.
6.10. Для выявления победителя конкурса конкурсная комиссия осуществляет оценку надлежащих заявок на участие в конкурсе на основе критериев, указанных в конкурсной документации.
6.11. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.
6.12. Победителем конкурса признаётся участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
6.13. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок.
6.14. Протокол рассмотрения и оценки заявок составляется в двух экземплярах, подписывается всеми членами конкурсной комиссии и не позднее 2 рабочих дней со дня подписания указанного протокола размещается на официальном сайте организатора конкурса в информационно-коммуникационной сети Интернет.
6.15. Конкурс признаётся несостоявшимся в следующих случаях:
6.15.1. подана только одна заявка на участие в конкурсе;
6.15.2. не подано заявок на участие в конкурсе;
6.15.3. к участию в конкурсе допущен один участник;
6.15.4. к участию в конкурсе не допущен ни один участник.
6.16. В случае, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным подпунктами 6.15.2 и 6.15.4. настоящего Положения, организатор конкурса объявляет о проведении повторного конкурса.
6.17. В случае, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным подпунктами 6.15.1 и 6.15.3 настоящего Положения, организатор конкурса заключает договор с единственным участником конкурса по цене не превышающей начальную цену или по договорной цене..
7. Заключение договора
7.1. Договор заключается на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается договор, и в конкурсной документации.
7.2. Договор заключается не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее чем через 20 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок.
7.3. Не позднее 2 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок один экземпляр такого протокола, подписанного членами конкурсной комиссии, с приложением проекта договора вручается лично или направляется почтой победителю конкурса или единственному участнику конкурса.
7.4. В течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок победитель конкурса или единственный участник конкурса обязан подписать договор.
7.5. При уклонении победителя конкурса от заключения договора организатор конкурса вправе заключить договор с участником конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер.
Разрешение разногласий
Все споры и разногласия между участниками и заказчиком и (или) организатором конкурсного отбора разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения соглашения между сторонами споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тамбовской области.
Соблюдение конфиденциальности
Информация относительно изучения, разъяснения, оценки заявок участников конкурсного отбора не подлежит разглашению участникам конкурсного отбора и иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу до того, как будет объявлен победитель конкурсного отбора.
Форма 2 Документации
Заявка на участие в конкурсном отборе
В комиссию администрации Инжавинского поссовета
_______________________________________ в лице ______________________________________
(наименование организации) (должность)
________________________________________________________ имеет намерение участвовать в
(фамилия, имя, отчество)
конкурсном отборе подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома № ___ по ул. ____________ в р.п. Инжавино .
В случае признания нас победителем конкурсного отбора обязуемся заключить договор на выполнение работ в течении 10 календарных дней после направления нам уведомления о признании нас таковыми.
Предлагаем следующие условия выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома:
Стоимость выполнения работ: _________________________________________
Сроки выполнения работ: _____________________________________________
Сроки гарантии качества выполненных работ: _______________ месяцев
Качество работ и квалификация: _______________________________________
С условиями документации ознакомлен и согласен.
Руководитель организации ______________________________ (расшифровка подписи)
(подпись)
М.П.
“____” ____________ 2015 года
Форма 3 Документации
Анкета участника конкурсного отбора
1
|
Полное и сокращенное наименование организации. Юридический и фактический адрес.
Ф.И.О. руководителя.
Контактный телефон, факс, адрес электронной почты.
|
|
2
|
Прежнее наименование организации, если оно было изменено, дата изменения
|
|
3
|
Организационно-правовая форма (ОАО, ЗАО, ООО.….), структура, наличие филиалов
|
|
4
|
Дата, место и орган регистрации организации
(Приложить заверенные копии регистрационных документов)
|
|
5
|
Учредительные документы
(Приложить заверенные копии учредительных документов)
|
|
6
|
Банковские реквизиты
|
|
7
|
Профилирующее направление деятельности
|
|
8
|
Наличие квалифицированных работников в организации
|
Справка прилагается
|
9
|
Опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам
|
Копии контрактов, актов выполненных работ по ним
|
10
|
Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ указанных в смете (Приложить заверенную копию документа)
|
Копия прилагается
|
11
|
Наличие производственной базы (техническая оснащенность).
Приложить справку о технической оснащённости.
|
Справка прилагается
|
12
|
Отсутствие задолженности участника конкурсного отбора по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами, которая может привести к недобросовестному исполнению обязанностей по капитальному ремонту многоквартирного дома.
(Приложить справку)
|
Справка прилагается
|
13
|
Текущая загруженность участника конкурсного отбора (наличие заключенных муниципальных и государственных контрактов) .
|
Справка прилагается
|
14
|
Краткое описание предлагаемых работ, в том числе технологий и материалов, их объективные технические и качественные характеристики.
|
Описание прилагается
|
15
|
Расчёт определения стоимости работ (в случае снижения более чем на 10 %)
|
Расчет прилагается
|
Руководитель организации ______________________________ (расшифровка подписи)
(подпись)
М.П.
“____” __________________ 2015 года
(дата заполнения)
Форма 4 Документации
ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР ПОДРЯДА
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 8 ПО УЛ. МАКСИМОВА В Р.П. ИНЖАВИНО
р.п. Инжавино «___»___________ 2016 г.
Администрация Инжавинского поссовета, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице главы поссовета Лабутина Г.В., действующего на основании Устава Инжавинского поссовета, с одной стороны, и ______________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице ________________________ действующего на основании Устава, со второй стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик, действующий в интересах собственников помещений многоквартирного дома № 8, по ул. Максимова (далее - многоквартирный дом) поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту кровли в многоквартирном доме, согласно сметы Заказчика (Приложение № 1 к договору).
1.2. Работы выполняются из материалов Подрядчика.
1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
1.4. Сроки выполнения работ: с ___________ 201__ г. года до 31 декабря 2016 года. Промежуточные сроки выполнения работ устанавливаются по решению Заказчика. Изменение сроков выполнения работ должно быть оформлено дополнительным соглашением к настоящему договору.
Допускается досрочное выполнение работ.
1.5. Объём, содержание, цена работ, указанных в п.п.1.1. настоящего Договора определяются сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.6. Контроль и приемку выполняемых работ производит Заказчик, в порядке установленном настоящим Договором.
1.7. Настоящий договор заключен по результатам конкурсного отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, проведенного администрацией Инжавинского поссовета 1 ноября 2016 г.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1.Выполнить с надлежащим качеством все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать работы Заказчику. Производить работы в полном соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами.
2.1.2. Обеспечить наличие всех необходимых для выполнения работ материалов, оборудования, изделий, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники и т.п. При производстве работ применять материалы, соответствующие ГОСТам.
2.1.3. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров подряда с субподрядчиками с указанием предмета договора, наименования и адреса субподрядчика.
2.1.4. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками и за координацию их деятельности.
2.1.5. Во время проведения работ обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, а также выполнять требования правил благоустройства.
2.1.6. Вывезти до дня подписания акта сдачи-приемки работ, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество, а также в течение работ регулярно вывозить строительный мусор.
2.1.7. Нести ответственность за качественные и безопасные материалы и методы ремонта, в том числе за приостановку производства работ, повлекшую причинение ущерба собственникам общего имущества МКД.
2.1.8. Передать Заказчику по акту исполнительную документацию, в том числе:
- акты на скрытые работы;
- сертификаты на применяемые материалы и оборудование.
2.1.9. В разумный срок, установленный Заказчиком устранять замечания Заказчика о нарушении технологии ремонтных работ, замечания, связанные с несоответствием выполняемых работ нормативным документам и утвержденной сметной документации.
2.1.10.Незамедлительно устранять поступившие замечания Заказчика о нарушении правил техники безопасности и противопожарной безопасности.
2.1.11. По требованию Заказчика предоставить сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов и оборудования.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Обеспечить необходимые условия для выполнения работ.
2.2.2. Подготовить и утвердить смету расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома.
2.2.3. При заключении настоящего Договора передать утвержденную смету расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома Подрядчику.
2.2.4. Произвести оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.3 Заказчик вправе:
2.3.1.Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.3.2.Приостанавливать работы, выполняемые Подрядчиком, либо субподрядными организациями в случае:
- нарушения технологии выполняемых работ;
-несоответствия выполняемых работ проектным решениям и действующим нормативным документам;
-несоответствия выполняемых работ утвержденной проектно-сметной документации;
-грубых нарушений правил техники безопасности и противопожарной безопасности.
2.3.3.Запрашивать у Подрядчика необходимую информацию или документацию, связанную с выполнением работ.
2.3.4.Отказаться от оплаты результата выполненных работ, не согласованных с Заказчиком.
2.3.5.Отказаться от приемки результата выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком.
2.3.6.Предъявлять требования к Подрядчику, связанные с устранением недостатков выполненных работ, обнаруженных в течение гарантийного срока, а также вправе поручить в разумный срок устранять указанные недостатки третьим лицам.
2.3.7.При выявлении недостатков в работе Подрядчика Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
-безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- возмещения расходов по устранению этих недостатков, если устранение производилось силами третьих лиц и оплачивалось за счет Заказчика;
-возмещения ущерба, причиненного имуществу Заказчика, третьим лицам или их имуществу, возникшего из-за невыполнения или несвоевременного выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору или ущерба, причиненного работниками Подрядчика в процессе осуществления деятельности в соответствии с условиями Договора.
2.3.8. Назначить Уполномоченное лицо для ведения строительного контроля с передачей части своих функций и полномочий.
2.4. Подрядчик вправе:
2.4.1. Требовать оплаты результата выполненных работ в соответствии с объемом, качеством и сроками их выполнения, предусмотренными Договором.
2.4.2.Требовать предоставления документации, необходимой для выполнения работ.
2.4.3.Самостоятельно определять способ выполнения порученных ему работ и привлекать, с согласия Заказчика, субподрядчиков для выполнения отдельных видов работ.
|
